Zamówienia PZP (powyżej 130 tys.)

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane (RB)

Słownik CPV

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233140-2 Roboty drogowe

Numer referencyjny: IN.271.103.2.2023

ID na BZP zamówieniach: ocds-148610-b6c8bf6d-69c4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Numer BZP – ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00445006/01 z dnia 16.10.2023

Link bezpośredni: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000445006%2F01

Finansowanie: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamawiający: Gmina Kuryłówka; 37-303 Kuryłówka 527;

Tel/faks. 17 2438010, e-mail sekretariat@kurylowka.pl

http://www.kurylowka.pl

Prowadzący: Inwestycje i Zamówienia publiczne

Tel/faks. 17 2438010, e-mail inwestycje@kurylowka.pl

Komunikacja przetargowa: przetargi@kurylowka.pl

Określenie przedmiotu:

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie zadania polegającego na połączeniu kilku elementów wykonawczych w celu ostatecznego rozwiązania i użytkowania całości obiektu jakim jest droga publiczna.

1.2. Zakres obejmuje wielkości wskazane w dokumentacji technicznej załączonej do postępowania oraz wyjaśnieniach i odpowiedziach zamawiającego w trakcie procedur. Nieodłącznym elementem jest również SWZ a w szczególności dział II z opisem elementów nie ujętych w dokumentach technicznych jeśli będzie potrzeba ich uszczegółowienia.

1.3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe (nie wymagane w postępowaniu ale w trakcie realizacji), jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria co wykonawca musi wykazać przed rozpoczęciem faktycznym realizacji zadania w danym zakresie. Zachowanie podstawowych parametrów i wymogów materiałów i urządzeń i ich uwarunkowania w użytkowaniu opisane są również poniżej.

1.4. Karty materiałowe lub urządzeń, należy przedstawić przed wbudowaniem do akceptowania odpowiednio wcześniej (o ile są inne niż wymagane w dokumentacji), aby dać zamawiającemu czas na zapoznanie się z nimi i porównanie techniczne. Materiał nie zaakceptowany, podlega odpowiedzialności wykonawcy.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania.

2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte są w opisach ujętych w SWZ jak również dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki do SWZ).

2.2. Warunki wykonania ogólne oraz dodatkowe nie wpisane szczegółowo w dokumentację budowlaną a niezbędne do właściwego wykonania, które wraz z warunkami SWZ muszą być wliczone do oferty i podlegać realizacji a które wycenić musi wykonawca samoistnie w oparciu o zasady obliczenia ceny oferty zawarte w dziale III niniejszej SWZ oparte są na poniższych zasadach:

2.2.1. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w dokumentach technicznych, SWZ i w załącznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe oraz inne elementy dokumentacji mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają  wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości materiałów i produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy a zatem definicja ma zapis:

w przypadku przy przedstawieniu przez Zamawiającego w poszczególnych elementach dokumentacji technicznej jakichkolwiek znaków firmowych, wskazań typów urządzeń lub jakiegokolwiek sposobu wskazania producenta - informacje te, należy uznać za przykładowe i oferować materiały (urządzenia) o nie gorszych parametrach technicznych i charakterystykach. W takim też przypadku materiału i urządzenia muszą spełniać minimalne wymogi zawarte w dokumentacji technicznej w szczególności w zakresie:

1) wymogów i charakterystyk technicznych

2) funkcjonalności w korzystaniu z nich

3) estetyki

4) wymogów ochrony środowiska

5) wymogów trwałości i kosztów utrzymania

Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji.

Natomiast możliwe do zastosowania materiały i urządzenia oczekiwane pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” powinny spełniać wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów i parametrach obowiązujących w obecnym czasie budowy i przepisach technicznych.

Zgodnie z opisem powyżej rozwiązania powinny być więc „równoważne” do założonych na warunkach wskazanych powyżej. Terminu „równoważne” nie należy utożsamiać z terminem „wariantowe”, gdyż jest to całkiem inny zakres uwarunkowań.

2.2.2. W przypadku braku dokładnych rozwiązań detali oraz rozwiązań „typowych", braku wyjaśnień do nich przez Zamawiającego i braku znalezienia opisów w dokumentach odniesienia, należy przyjąć do wyceny rozwiązania „STANDARD", które w pewnych sytuacja mogą być zmienione w trakcie realizacji zadania
z uwzględnieniem warunków i wymagań ust. 2.3 niniejszego Działu.

2.2.3. Realizację wszystkich zadań należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i normami jak również wymogami normalnego i bezpiecznego funkcjonowania oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.2.4. Materiały wbudowywane i instalowane w trakcie realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej jak również odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.2.5. Należy doliczyć wszelkie roboty niezbędne do wykonania zadania i wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem oraz wymogami ppoż. i BHP jak również prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska.

Należy stosować materiały i urządzenia wymagane przez Zamawiającego, które posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty (dokumenty te są wymagane w komplecie przy odbiorze końcowym). Należy również doliczyć wszelkie elementy niezbędne do właściwego uruchomienia a następnie zgodnego z prawem użytkowania całości zadania ujętego w warunkach umowy.

2.2.6. Obiekt drogowy oraz teren przyległy należy przyjąć jako w ruchu ciągłym (możliwości dojazdów, objazdów). Roboty powinny być zorganizowane w sposób i terminach nie powodujących większego utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu. Obszar robót zabezpieczony zarówno pod względem BHP jak i uciążliwości. Wykonawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność obszar wykonywania robót i komunikację do niego. Teren ma być zabezpieczony.

2.2.7. Wykonanie robót wykończeniowych, porządkowych oraz ewentualnie naprawczych po robotach podstawowych w celu doprowadzenia do uzyskania właściwej estetyki i naprawy elementów uszkodzonych w trakcie wykonania zadania bez względu na to czy zostały ujęte w dokumentach technicznych.

2.2.8. W trakcie realizacji zadania będzie prowadzony dziennik budowy gdzie zapisywane będą wydarzenia, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dziennik budowy będzie prowadził kierownik budowy. Oprócz tego prawo do wpisów do dziennika mają przedstawiciel Zamawiającego (jako Inwestor) oraz autor dokumentacji technicznej.

2.2.9. Rozliczenie mediów wykorzystanych do zadań związanych z wykonaniem umowy należy do wykonawcy i ma być uzgodnione z Dysponentem.

3. Szczegóły w dziale II SWZ.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: zawarto w ogłoszeniach BZP i SWZ dział I

1. Warunki wykluczenia:

1.1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) oraz wykluczeniu w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz.U.2023 poz.1497 ze zm.)

1.2. Zamawiający przewiduje stosowanie zapisów art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) w zakresie wykluczenia, pkt 5), pkt 7), pkt 8) i pkt 10) W zakresie podmiotów zagranicznych stosuje się odpowiednio.

2. Warunki postępowania:

2.1. W zakresie spełnienia wymogów zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie ogólne zawarte w oświadczeniu.

2.2. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie ogólne zawarte w oświadczeniu.

2.3. W zakresie spełnienia wymogów sytuacji ekonomicznej lub finansowej 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał opłaconą Polisę lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na dzień składania ofert. Wymagana suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż: 1.000.000,00 PLN Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawia Zamawiającemu ważną na dzień składania Polisę o wartości minimalnej: 2.500.000,00 PLN dotyczącą zakresu prowadzonej działalności w zakresie wszystkich elementów zadania (wymagane all risk w zapisach lub inny zapis stwierdzający o ochronie od wszelkich zdarzeń podczas trwania kontraktu). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Polisy OC nie mogą być sumowane, a odpowiednie zapisy dotyczące odpowiedzialności powinny znaleźć się w warunkach umowy pomiędzy nimi. Okres ważności polisy – od dnia podpisania umowy do ostatniego dnia obowiązywania gwarancji i rękojmi. W przypadku Polisy z datą ważności krótszą; Wykonawca wraz z polisą dołącza oświadczenie, iż zobowiązuje się do przedłużenia ważności Polisy na niezbędną wymaganą kwotę przed upływem terminu jej wygaśnięcia stosownie do warunków wymaganych w postępowaniu. 2) Wykonawca posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i płynność finansową aby móc zrealizować właściwie zadanie w określonych terminach wykonania i płatności. Potwierdzenie ogólne zawarte w oświadczeniu.

2.4. W zakresie spełnienia wymogów zdolności technicznej lub zawodowej

1) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. (zdolność zawodowa)

2) W ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonawca realizował co najmniej jedną robotę o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania. Przez „podobny charakter robót” należy rozumieć:

roboty związane z budową remontem, przebudową lub rozbudową powierzchni z masy bitumicznej o powierzchni min. 4000,00 m2 na jednej robocie (jednej umowie) lub na drodze o długości min. 1.000,00 mb na jednej robocie (jednej umowie)

3) Ze względu wymogów Prawa budowlanego zamawiający wymaga osoby na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami do prowadzenia robót bez ograniczeń i przynależnością do właściwej Izby zawodowej. Kierownik budowy musi dysponować doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej jednej roboty na warunkach minimalnych wymaganych w doświadczeniu od wykonawcy.

Jeśli okaże się to niezbędne do wykonywania robót, z racji tego, iż obejmują one specjalności sieciowe: gaz i wod-kan, należy uwzględnić wykazanie kierownika lub kierowników robót w tym zakresie z uprawnieniami niezbędnymi do realizacji zadania, natomiast nie wymaga się od nich doświadczenia w okresie czasu a jedynie dokumentów związanych z uprawnieniami.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Zamawiający dopuszcza zmianę osób na stanowisku kierownika budowy na warunkach analogicznych do warunków zmiany zawartych w ust. 1.3. niniejszego działu dotyczących podmiotów trzecich.

Kierownik budowy albo jest zatrudniony przez Wykonawcę albo wykonawca nim dysponuje na zasadzie umowy cywilno – prawnej co należy wskazać.

4) Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem w zakresie zapewnienia niezbędnego podstawowego sprzętu, w tym minimum: samochód ciężarowy wywrotka, rozściełacz do masy, rozściełacz do kruszywa, walec wibracyjny, równiarka, koparko - ładowarka

2.5. Zgodnie z art. 117 wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonawcy muszą spełniać podstawowe warunki, a w ramach wykazania doświadczenia (ust. 3.1.4. pkt.2) wskazuje co najmniej jeden wykonawca, natomiast w ramach oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4) podpisanego przez wszystkich startujących razem, ma wynikać, iż ten wykonawca, który wykazuje doświadczenie jako spełnienie warunku udziału musi wykonać min. 80% zakresu zadania.

2.6. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego, to podmiot ten w ramach zadania musi wykonywać czynności w zakresie w jakim wykonawca się na to powoływał, a zatem należy wskazać go jako podwykonawcę i odpowiednio wypełnić dokumenty składane w postępowaniu.

3. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych w Dziale I ust. 1 SWZ w zakresie spełnienia warunków przedmiotowych. W tym zakresie, na etapie składania ofert, zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań warunków przedmiotowych i nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych. Dokumenty na potwierdzenie zgodnie z warunkami zadania będą przekazywane w trakcie jego realizacji na warunkach wskazanych w SWZ i umowie.

4. Szczegóły w dziale I SWZ ust. 1 i ust. 3.

Termin składania ofert: 22.11.2023 godz. 09:00

Termin związania ofertą: 21.12.2023

Kryteria:

Cena – 88%

Gwarancja i rękojmia – 12%

Wadium: 70.000,00 PLN

Wartość zamówienia szacowana: 2.640.000,00 zł plus przewidziane art. 214 pkt 7)

Wartość jaką zamawiający przeznacza:

Na wykonanie zadania Zamawiający przeznacza kwotę z VAT w wysokości 3.243,00 tys.

Dokumenty postępowania:

1) Projekty techniczne

Drogowy [ 1 ]

Wod – kan i gaz [ 1 ]

Elektryczny [ 1 ]

2) Dokumenty formalne

Specyfikacje techniczne robót i przedmiary, pozwolenie [ 1 ]

3) Dokumenty do postępowania

SWZ, formularze [ 1 ]

Dokumenty rysunkowe jako uzupełnienie zabezpieczenia sieci gazowej w trakcie wykonania zadania. Opisane są we wcześniejszej dokumentacji już załączonej. Obecne pliki należy traktować jako uzupełnienie we wskazaniu lokalizacji.

>>>pliki>>>

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający przypomina, iż zapytania muszą być składane jedynie w celu otrzymania wyjaśnień do elementów dokumentów przetargowych i technicznych, które nie zostały opisane dość jednoznacznie lub z błędami wskazującymi na oczywiste omyłki. Składanie wniosków o zmianę warunków zadania nie będzie brane pod uwagę gdyż nie są wnioskiem o wyjaśnienie SWZ.

Zapytania 1

1. W umowie § 7 pkt. 13 wskazuje, że ”Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 2, wynagrodzenie pozostałe objęte przedmiotem niniejszej umowy fakturowane będzie po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego i oddaniu obiektu (zadania) do użytkowania (decyzja PINB)”. W ocenie Wykonawcy zapis umowny uzależniający prawo Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia za wykonane roboty od podpisania przez strony tzw. bezusterkowego protokołu odbioru jest niezgodna z prawem. Uzależnianie odebrania obiektu od braku jakichkolwiek wad, jest uznawane przez sądy za sprzeczne z naturą zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane. Potwierdza to stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrażone w wyroku z dnia 3 sierpnia 2017r. (sygn. Akt IACa 689/16), w którym sąd orzekł, że „odbiór robót jest obowiązkiem Zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane“. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę powyższych zapisów.

2. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie rozliczenia za wykonane roboty. W harmonogramie rzeczowo finansowym przygotowanym przez Zamawiającego przewidziano dwie faktury wystawiane za elementy zakończone częściowe w wysokości po 50% wartości zadania, natomiast w umowie § 7 pkt. 13 wskazuje, że ”Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80%”.

 Odpowiedzi 1

Ad.1. Powołanie się na wzmiankowany wyrok ze stwierdzeniem, iż jeśli roboty nie zostaną wykonane należycie to również należy je odebrać bezwzględnie, jest naciągnięciem faktów, gdyż całość uzasadnienia wyroku, jeśli już ma być uzasadnieniem wystąpienia wykonawcy należy czytać przekrojowo zgodnie z kontekstem sprawy dla której został wydany. Uzasadnienie wskazuje sposób i zasady odbioru zakresów … które spełniają cechy zamówienia określone w umowie …, a w zapisach umowy nie wskazuje się, iż każde zgłoszenie musi być odebrane bezkrytycznie pomimo wad i niewłaściwego wykonania umowy jeśli takie nastąpi. W wyroku jest również zapis, iż  … wady istotne uzasadniają taką odmowę…. W opinii zamawiającego należy przyjmować co zostało zresztą opisane po kolei w warunkach SWZ:

a) wzór umowy należy czytać jako „projektowane postanowienia” i dalej jest opisane - … elementy dostosowane będą zgodnie z warunkami SWZ do każdego elementu zamówienia oraz mogą podlegać mniej istotnym zmianom przed jej podpisaniem z zastrzeżeniem, iż zmiany nie mogą obejmować istotnych warunków w oparciu, o które prowadzono postępowanie, zostaną też ujęte zmiany zawarte w kryteriach oraz złożonej ofercie ….

b) do protokołu odbioru i wyznaczonego terminu, wykonawca musi spełnić wszelkie warunki wykonania zadania a to oznacza również wszelkie wymogi BHP, techniczne. Ppoż itp. co złoży się na właściwe i zgodne z umową wykonanie zadania - odchyłki i braki, powodują, iż zadanie zostanie wykonane nienależycie lub wręcz nie wykonane.

c) odebranie zadania jako bezusterkowe lub usterkowe jest elementem różnym od samej płatności i jej wysokości

d) kwestią odmienną jest też rodzaj braków, które mogą powodować, iż inwestycja może nie być użytkowana a więc umowa wykonana niewłaściwie lub nie wykonana (jeśli całkowicie rozbieżna do wymagań opisanego przedmiotu)

e) wszelkie warunki i zasady odbioru opisane są w warunkach SWZ i nigdzie nie jest zapisane, iż zamawiający może odmówić odbioru, jednak może to podlegać dalszemu odbiorowi jeśli posiada istotne wady – aż do uzyskania właściwego efektu końcowego.

f) Roboty budowlane należy uznać za zrealizowane, tylko i wyłącznie jeśli zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, bez istotnych wad

Elementem potwierdzającym niejako zasadę zastosowaną przez Zamawiającego może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. VII AGa 847/18, gdzie wskazano jednoznacznie, iż to „… wykonawca powinien zaplanować prace w taki sposób, aby usunięcie ewentualnych usterek czy też podjęcie dodatkowych czynności przewidzianych w umowie, jak np. sporządzenie dokumentacji powykonawczej, nastąpiło w terminie określonym w umowie na zakończenie prac. Co więcej, wykonawca powinien zgłosić prace do odbioru końcowego z odpowiednio długim wyprzedzeniem, aby sam odbiór mógł został w pełni przeprowadzony przed upływem terminu umownego…”

W związku z powyższym zamawiający uznaje tak przedstawiony zapis za prawidłowo skonstruowany gdyż jest zależny od wielu czynników opisanych przekrojowo w SWZ, a w szczególności w dziale II.

Ad.2 Zapis w umowie ”Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80%” w niczym nie koliduje z zapisami harmonogramu gdyż przedstawia warunek ogólny dla prowadzonych postępowań. Zasada wzoru umowy opisana powyżej. Natomiast szczegóły dla konkretnego zamówienia są opisane w opisie jego przedmiotu i zasad płatności oraz terminów, dział II ust.3 oraz w załączonym harmonogramie, gdzie opisano to szczegółowo i konkretnie dla danego zadania. Należy przy tym stwierdzić, że te zapisy szczegółowe nie są sprzeczne z zapisem ogólnym gdyż nie przekraczają progów, ale są inaczej skonstruowane. Zasady płatności dostosowane są poza tym do warunków dofinansowania zapisanych w dokumentach postępowania. Należy stosować jak w dokumentach szczegółowych.

dn. 15.11.2023

Wojciech Sydoń

Inwestycje i Zamówienia publiczne

POSTĘPOWANIE

Złożone oferty (art. 222 ust.5)

Nr oferty

Dane wykonawcy

Dane cenowe

Uwagi prawidłowości złożenia, otwarcia i.t.p. (informacja przed oceną)

1

Zakład Budowy Dróg i Transportu Sebastian Babiś

Wierzawice 850     

37-300 Leżajsk

2.729.654,27

Oferta złożona prawidłowo, szyfrowana i odczytana, podpis-OK.

2

Konsorcjum:

Lider - PBI Infrastruktura SA

Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik      

Partner - PBI WMB sp. z o.o.     

Błonie 8       

27-600 Sandomierz

2 735 430,41

Oferta złożona prawidłowo, szyfrowana i odczytana, podpis-OK

3

Leszek Kochanowicz

Zielonka 64 

36-130 Raniżów

3.339.161,73

Oferta złożona prawidłowo, szyfrowana i odczytana, podpis-OK

4

STRABAG Sp. z o.o.

Parzniewska 10     

05-800 Pruszków

2.523.714,58

Oferta złożona prawidłowo, szyfrowana i odczytana, podpis-OK

5

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A.

Drogowców 1

39-200 Dębica

2.429.634,24

Oferta złożona prawidłowo, szyfrowana i odczytana, podpis-OK

6

Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o.

Towarowa 44         

28-200 Staszów

3.191.226,62

Oferta złożona prawidłowo, szyfrowana i odczytana, podpis-OK

7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych sp. z o.o.

Lwowska    

22-600 Tomaszów Lubelski

3.232.953,32

Oferta złożona prawidłowo, szyfrowana i odczytana, podpis-OK

8

Przedsiębiorstwo "Molter" sp. z o.o.

Rzeszowska 101   

36-060 Głogów Młp.

3.203.708,75

Oferta złożona prawidłowo, szyfrowana i odczytana, podpis-OK

dn. 22.11.2023

Wojciech Sydoń

Inwestycje i Zamówienia publiczne

Wyniki

Zamawiający, Inwestycje i Zamówienia publiczne, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została w dniu 29.11.2023 oferta:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA

Drogowców 1

39-200 Dębica

za cenę 2.429.634,24 PLN

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu złożono osiem ofert ważnych i odpowiednio podpisanych. Po wezwaniu do uzupełnienia w zakresie dokumentów wadialnych a następnie weryfikacji ofert, najkorzystniejszą okazała się oferta nr 5 z kwotą nie przekraczającą wartości jaką mógł przeznaczyć na zadanie zamawiający. Oferta zawierała wszystkie wymagane w SWZ dokumenty związane z samą ofertą oraz opisane jako na wezwanie z oświadczeniem o aktualności. Złożona została poprawnie. W związku z tym dokonano jej ostatecznego wyboru.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

dn.29.11.2023

Wojciech Sydoń

Inwestycje i Zamówienia publiczne

W dniu dzisiejszym zakończono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie robót. Ogłoszenie w BZP >>>pobierz>>>

dn.08.12.2023

Wojciech Sydoń

Inwestycje i Zamówienia publiczne